2008清单规范试题 工程,A,合同

一、单项选择题(每题1分，共42分)1、发包人以对工程质量有异议，拒绝治理工程竣工结算的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按该( )执行，竣工结算按( )治理。A. 工程保修合同、 B. 工程量清单、 C. 合同约定、D. 投标书2、规范4.6.7条规定，发承包双方确认的索赔与现场签证用度（ ）支付。A. 待竣工结算治理后、 B. 与工程进度款同期、C. 待保修期满后、 D. 作为危害费3、规范4.7.1条款规定，招标工程( )天，非招标工程(B)天为基准日，其后国家的执法、准则、规章和政策产生转变影响工程造价时，应按省级或行业建设主管部分或其授权的工程造价管理机构通告的规定调解合同价款。A. 以投标截止日期前30天　　 B. 以合同签订前28天　　 C. 以投标截止日期前28天　　 D. 以合同签订前14天4、规范4.7.5条规定，在合同履行过程中，因非承包人原因引起的工程量增减与招标文件中提供的工程量可能有偏差，该偏差对工程量清单项目的综合单价将孕育产生影响，是否调解综合单价以及如何调解应在合同中约定，如未约定时，按以下原则治理：当工程量清单项目工程量的转变幅度在( )时，其综合单价不做调解，执行原有综合单价。A. 25%以内、 B. 20%、 C. 10%以外、D. 10%以内5、规范4.7.8条规定，工程价款调解申报应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方提出，经对方确认后调解合同价款。受益方未在合同约定时间内提出工程价款调解申报的，视为（ ）。收到工程价款调解申报的一方应在合同约定时间内确认或提出协商意见，不然，视为( )。A. 需要司法协商解决, B. 不涉及合同价款的调解，C. 工程价款调解申报已经确认6、发包人在收到最终索赔申报后的( )天内，未向承包人作出回复，视为该项索赔申报已经认可。A.7天、B.14天、 C.20天、 D.28天7.工程量清单计价模式所接纳的综合单价不包括（ ）。　　 A.管理费、B.利润、 C.办法费、 D.危害费8.接纳工程量清单计价的承包合同中的综合单价，如遇非承包方原因引起工程量增减，对其超过合同约定幅度局部工程量，其综合单价的调解要领是（ ）,调解要领按合同约定或参照合同类似综合单价，合同缺项或没有类似参考单价的由承包人依据投标文件、合同条件及工程造价有关规定体例，向发包人提出。　　A.由承包人提出，经监理工程师确认后作为结算依据　　B.由发包人提出，并经承包人同意后作为结算依据　　C.由承包人提出，报工程造价管理机构备案后作为结算依据　　D.由承包人提出，经发包人确认后作为结算依据9.规范4.7.7款规定，因不可抗力事件导致的用度，发、承包双方应按以下原则分别包袱并调解工程价款： 1.工程自己的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工园地用于施工的质料和待安置的设备的损害，由（ ）包袱； 2.发包人、承包人人员伤亡由（ ）； 3.承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由( )包袱； 4.停工期间，承包人应发包人要求留在施工园地的须要的管理人员及守卫人员的用度由( )包袱； 5.工程所需清理、修复用度，由( )包袱；A.发包人，B. 承包人;C. 其所在的单位认真 10.某工程产生非承包方原因而停工，在设备窝工用度计算时，自有设备按（ ）计算，而租赁设备（ ）计算，判断是自有还是租赁的依据是（ ）。 A．按台班费计算； B．按实际租金+调进调出用度分摊； C．按台班折旧费计算； D．合同条款；E．投标文件拟投入工程施工的设备一览表11. 招标人凭据国家或省级、行业建设主管部分通告的有关计价依据和要领，按设计施工图纸计算的，对招标工程限定的最高工程造价称( )。A．标底价、 B．招标控制价、 C．暂定金、 D．总承包用度 12.接纳工程量清单方法招标，工程量清单作为招标文件的组成局部，其准确性由( )认真。 AA．招标代办认真、B. 招标人认真、C. 业主认真、D. 承包人认真 13、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用执法问题的解释第十条规定，建设工程合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人( )；一致格的，经修复后质量验收合格的，修复用度应由（ ）包袱。A、可拒绝支付工程价款；B、应当凭据约定支付相应的工程价款；C、发包人、D、承包人 14、在施工过程中，发包人提供质料设备在用于永久工程的施工前需重新检验的，( )。A、检验由发包人认真，用度由承包人认真B、检验由发包人认真，用度由发包人认真C、检验由承包人认真，用度由承包人认真D、检验由承包人认真，用度由发包人认真15、招标文件要求工程的施工期限不得超出20个月，承包商在投标书内答应18个月竣 工。施工过程中，工程师因变动批准顺延工期1个月；填筑工程施工中遇到虽未到达合同约定不可预见外界条件品级的连续降雨，工程师为了包管工程质量，指示该局部的施工停工0.5个月。则判定承包商提前或延误竣工准则的合同工期应为( )个月。A、19；B、19.5；C、21；D、21.5 16、承包商凭据工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发觉质量未到达合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的用度损失和工期处理为( )。A、用度和工期损失全部由业主包袱B、用度和工期损失全部由承包商包袱C、用度由承包商包袱，工期赐与顺延D、工期不予顺延，但用度由业主赐与赔偿 17、某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从( )日起无效。A、订立施工合同、B、开始施工、C、确认无效、D、下达停工令 18、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商( )。A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔申报D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔申报 19、加入工程竣工验收的各方不克形成一致意见时，应( )，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。A、由总监理工程师协调加入竣工验收各方B、报本地建设行政主管部分或监督机构进行协调C、由承包人进行协调D、由发包人进行协调 20、如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的步骤终止合同而产生了争议，此争议应当由( )对争议进行处理。 A、终止合同方选定的仲裁委员会 B、违约方选定的仲裁委员会 C、双方选定的仲裁委员会 D、有管辖权的人民法院21、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( )。A、经工程师批准、B、经发包人批准、C、由承包人自行决定、D、由承包人通知发包人 22、施工合同文本规定，承包人有权( )。A、自主决定分包所承包的局部工程B、自主决定分包和转让所包袱的工程C、经发包人同意转包所包袱的工程D、经发包人同意分包所包袱的局部工程 23、依据《合同法》规定，当事人在合同中既约定定金，又约定违约金时，若一方违约，对方( )追究违约方的赔偿责任。A、可选择违约金条款或定金条款B、可以同时接纳违约金和定金条款C、应该接纳违约金条款D、务必接纳定金条款24、施工承包人为了制止停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不克提供局部的货物，则受到的价差损失应由( )包袱。 A、施工承包人、B、建设单位、C、供货方、D、采购方 25、在施工合同中，项目经理是( )授权的，派驻施工园地的承包人的总认真人。A、发包人单位法定代表人B、承包人单位法定代表人C、总监理工程师D、发包人代表 26、合同解除后，合同中的( )条款仍然有效。A、结算和清理、B、仲裁和诉讼、C、结算、清理、违约、D、结算、仲裁、违约27、合同解除是( )而使债权债务关系提前归于消灭的行为。A、务必经双方的协议B、务必因为当事人一方的意思C、因不可抗力D、因当事人一方的意思或双方的协议 28、某施工合同履行过程中，承包人发觉由于公路管理部分的责任，连接施工园地与国道之间的门路不相符招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的用度由( )包袱。 A、公路管理部分、 B、发包人、 C、承包人、 D、承包人与发包人配合29、招标文件中分局部项工程量清单特征描述与设计图纸不符时，以( )为准，确定综合单价。A、分局部项工程量清单特征描述、B、设计图纸、C、招标文件专用条款、D、招标文件通用条款30、财务部、建设部关于印发《建设工程价款结算暂行要领》的通知-财建【2004】369号文件规定，工程竣工结算的审查期限为：自接到竣工结算申报和完整的竣工结算资料之日起，500万元以下工程 天；500万元-2000万元 天；2000-5000万元 天；5000万元以上 天。A、20；B、45；C、30；D、60二、多项选择题，错选整题不得分，少选每空1分，本题共 48 分。1、工程量清单是工程量计价的基础，应作为（ ） A．体例招标控制价、B. 投标报价；C. 计算工程量；D. 支付工程款；E. 调解合同价款；F. 治理竣工结算；G. 工程索赔2、2008清单计价法的单位工程竣工结算汇总表共有五项内容，顺序是：（ ）A 税金 、B 规费、 C 夜间施工、D 办法项目 、E 其他项目、 F 分局部项工程3、在工程量清单计价中，不得作为竞争性用度的是( )。 A 办法项目中的安定文明施工费 B 规费 C 夜间施工 D 税金 E 冬雨季施工4、下列用度项目属于规费的项目是( )。 A 工程排污费、B 住房公积金、C 总承包办事费、D 计日工 、E 社会保险费5、工程竣工结算应依据( )。A 施工合同 、B 投标文件 、C 招标文件 、D 施工图纸 、E 清单工程量6、因分局部项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变动，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列要领确定：( )A 合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定。B 合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定。C 合同中有类似的综合单价，按合同中的综合单价确定。D 合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。E 合同中已有适用的综合单价，参照类似的综合单价确定。7、因不可抗力导致的用度，发、承包双方应按以下原则分别包袱并调解工程价款 ( )。 A 工程所需清理、修复用度，由发包人包袱。B 承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由发包人包袱。C 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位认真，并包袱其相应用度。D 停工期间，承包人应发包人要求留在施工园地的须要的管理人员及守卫人员的用度，由发包人包袱。E 工程自己的损害，因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工园地用于施工的质料和待安置的设备的损害，由发包人包袱。8、规范3.3条，将办法费清单按工程的实际情况分为通用办法费清单和专业工程办法费清单。通用办法费清简单般以“项”为单位，共有9项， 选项中的( )是通用办法费项目之一，其计算基础可为（ ），专业工程办法费通常以综合单价形式，投标人自行计算工程量，填写综合单价。A直接费 B 夜间施工费、冬雨季施工费 C “人工费”或“人工费+机械费”D 安定文明施工费E二次搬运费9、凭据我国工程建设特点，承包人应完全包袱危害的用度是( )。A 管理费、B 规费、C 利润、D 税金、E 质料费10、合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，可以凭据（ ）确定的价格履行。A、协议增补B、凭据有关合同条款确定C、凭据交易习惯确定D、凭据订立合同时履行地的市场价格履行E、凭据订立合同时订立地的市场价格履行 11、合同履行所在没有约定或约定不明确的，下列确定要领的表述，正确的是( )。A、给付货币的，在给付货币一方所在地履行B、交付不动产的，在不动产所在地履行C、交付动产的，在接受动产一方所在地履行D、履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行 12、以下有关索赔的说法中，正确的是( )。A、在确定合理的赔偿额时，工程师与承包人就索赔的处理协商B、工程师判定索赔建立的原因包括行为责任和危害责任C、通常情况下，工程师对索赔的决定是终局性的D、工程师批准赔偿承包商的款项应计入下月支付工程进度款的支付证书内E、承包人对工程师的索赔处理决定不悦意，可提交约定的仲裁机构或诉讼 13、施工合同示范文本规定，因( )等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。A、不可抗力B、工程量增加C、承包商基础施工超挖D、设计变动E、工程师延误提供所需指令 14、承包人在提交索赔申报时，( )等证明质料可作为合理的证据。A、施工现场记录B、施工图纸C、汇率转变表D、合同履行过程中的来往信件E、中期支付工程进度款的票据 15、建设部、财务部通告的《建筑安置工程用度组成》（建标[2003]206号)规定，建设工程造价计价方法有（ ）；按专业情况，我国建设工程的专业分类，衡宇建筑工程一般按（ ）计价，交通行业（公路、水运、铁路）一般按（ ）计价。A、工料单价法B、局部工料单价法C、全用度综合单价法D、本钱估价法16、发、承包双方产生工程造价合同纠纷时，应通过( )要领解决。A、双方协商、B、提请调解，工程造价管理机构认真调解工程造价问题；C、向仲裁机构申请仲裁、D、向人民法院起诉、E. 向人民法院申请取消合同

回答：一、单项选择题(每题1分，共42分)1、发包人以对工程质量有异议，拒绝治理工程竣工结算的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按该( A)执行，竣工结算按( C)治理。A. 工程保修合同、 B. 工程量清单、 C. 合同约定、D. 投标书2、规范4.6.7条规定，发承包双方确认的索赔与现场签证用度（ B ）支付。A. 待竣工结算治理后、 B. 与工程进度款同期、C. 待保修期满后、 D. 作为危害费3、规范4.7.1条款规定，招标工程( A )天，非招标工程(B)天为基准日，其后国家的执法、准则、规章和政策产生转变影响工程造价时，应按省级或行业建设主管部分或其授权的工程造价管理机构通告的规定调解合同价款。A. 以投标截止日期前30天　　 B. 以合同签订前28天　　 C. 以投标截止日期前28天　　 D. 以合同签订前14天4、规范4.7.5条规定，在合同履行过程中，因非承包人原因引起的工程量增减与招标文件中提供的工程量可能有偏差，该偏差对工程量清单项目的综合单价将孕育产生影响，是否调解综合单价以及如何调解应在合同中约定，如未约定时，按以下原则治理：当工程量清单项目工程量的转变幅度在( D )时，其综合单价不做调解，执行原有综合单价。A. 25%以内、 B. 20%、 C. 10%以外、D. 10%以内5、规范4.7.8条规定，工程价款调解申报应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方提出，经对方确认后调解合同价款。受益方未在合同约定时间内提出工程价款调解申报的，视为（ B ）。收到工程价款调解申报的一方应在合同约定时间内确认或提出协商意见，不然，视为( C )。A. 需要司法协商解决, B. 不涉及合同价款的调解，C. 工程价款调解申报已经确认6、发包人在收到最终索赔申报后的( B )天内，未向承包人作出回复，视为该项索赔申报已经认可。A.7天、B.14天、 C.20天、 D.28天7.工程量清单计价模式所接纳的综合单价不包括（ C ）。　　 A.管理费、B.利润、 C.办法费、 D.危害费8.接纳工程量清单计价的承包合同中的综合单价，如遇非承包方原因引起工程量增减，对其超过合同约定幅度局部工程量，其综合单价的调解要领是（ D ）,调解要领按合同约定或参照合同类似综合单价，合同缺项或没有类似参考单价的由承包人依据投标文件、合同条件及工程造价有关规定体例，向发包人提出。　　A.由承包人提出，经监理工程师确认后作为结算依据　　B.由发包人提出，并经承包人同意后作为结算依据　　C.由承包人提出，报工程造价管理机构备案后作为结算依据　　D.由承包人提出，经发包人确认后作为结算依据9.规范4.7.7款规定，因不可抗力事件导致的用度，发、承包双方应按以下原则分别包袱并调解工程价款： 1.工程自己的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工园地用于施工的质料和待安置的设备的损害，由（ A ）包袱； 2.发包人、承包人人员伤亡由（ C ）； 3.承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由( B )包袱； 4.停工期间，承包人应发包人要求留在施工园地的须要的管理人员及守卫人员的用度由( A )包袱； 5.工程所需清理、修复用度，由( A )包袱；A.发包人，B. 承包人;C. 其所在的单位认真 10.某工程产生非承包方原因而停工，在设备窝工用度计算时，自有设备按（ A）计算，而租赁设备（ B ）计算，判断是自有还是租赁的依据是（ E ）。 A．按台班费计算； B．按实际租金+调进调出用度分摊； C．按台班折旧费计算； D．合同条款；E．投标文件拟投入工程施工的设备一览表11. 招标人凭据国家或省级、行业建设主管部分通告的有关计价依据和要领，按设计施工图纸计算的，对招标工程限定的最高工程造价称( B )。A．标底价、 B．招标控制价、 C．暂定金、 D．总承包用度 12.接纳工程量清单方法招标，工程量清单作为招标文件的组成局部，其准确性由( B )认真。 AA．招标代办认真、B. 招标人认真、C. 业主认真、D. 承包人认真 13、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用执法问题的解释第十条规定，建设工程合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人( B )；一致格的，经修复后质量验收合格的，修复用度应由（ D ）包袱。A、可拒绝支付工程价款；B、应当凭据约定支付相应的工程价款；C、发包人、D、承包人 14、在施工过程中，发包人提供质料设备在用于永久工程的施工前需重新检验的，( D)。A、检验由发包人认真，用度由承包人认真B、检验由发包人认真，用度由发包人认真C、检验由承包人认真，用度由承包人认真D、检验由承包人认真，用度由发包人认真15、招标文件要求工程的施工期限不得超出20个月，承包商在投标书内答应18个月竣 工。施工过程中，工程师因变动批准顺延工期1个月；填筑工程施工中遇到虽未到达合同约定不可预见外界条件品级的连续降雨，工程师为了包管工程质量，指示该局部的施工停工0.5个月。则判定承包商提前或延误竣工准则的合同工期应为( A )个月。A、19；B、19.5；C、21；D、21.5 16、承包商凭据工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发觉质量未到达合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的用度损失和工期处理为( B )。A、用度和工期损失全部由业主包袱B、用度和工期损失全部由承包商包袱C、用度由承包商包袱，工期赐与顺延D、工期不予顺延，但用度由业主赐与赔偿 17、某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从( A )日起无效。A、订立施工合同、B、开始施工、C、确认无效、D、下达停工令 18、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商( C )。A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔申报D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔申报 19、加入工程竣工验收的各方不克形成一致意见时，应( D )，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。A、由总监理工程师协调加入竣工验收各方B、报本地建设行政主管部分或监督机构进行协调C、由承包人进行协调D、由发包人进行协调 20、如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的步骤终止合同而产生了争议，此争议应当由( C )对争议进行处理。 A、终止合同方选定的仲裁委员会 B、违约方选定的仲裁委员会 C、双方选定的仲裁委员会 D、有管辖权的人民法院21、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( B )。A、经工程师批准、B、经发包人批准、C、由承包人自行决定、D、由承包人通知发包人 22、施工合同文本规定，承包人有权( D )。A、自主决定分包所承包的局部工程B、自主决定分包和转让所包袱的工程C、经发包人同意转包所包袱的工程D、经发包人同意分包所包袱的局部工程 23、依据《合同法》规定，当事人在合同中既约定定金，又约定违约金时，若一方违约，对方( B )追究违约方的赔偿责任。A、可选择违约金条款或定金条款B、可以同时接纳违约金和定金条款C、应该接纳违约金条款D、务必接纳定金条款24、施工承包人为了制止停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不克提供局部的货物，则受到的价差损失应由( A )包袱。 A、施工承包人、B、建设单位、C、供货方、D、采购方 25、在施工合同中，项目经理是( A )授权的，派驻施工园地的承包人的总认真人。A、发包人单位法定代表人B、承包人单位法定代表人C、总监理工程师D、发包人代表 26、合同解除后，合同中的( B )条款仍然有效。A、结算和清理、B、仲裁和诉讼、C、结算、清理、违约、D、结算、仲裁、违约27、合同解除是( D )而使债权债务关系提前归于消灭的行为。A、务必经双方的协议B、务必因为当事人一方的意思C、因不可抗力D、因当事人一方的意思或双方的协议 28、某施工合同履行过程中，承包人发觉由于公路管理部分的责任，连接施工园地与国道之间的门路不相符招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的用度由( B )包袱。 A、公路管理部分、 B、发包人、 C、承包人、 D、承包人与发包人配合29、招标文件中分局部项工程量清单特征描述与设计图纸不符时，以( C )为准，确定综合单价。A、分局部项工程量清单特征描述、B、设计图纸、C、招标文件专用条款、D、招标文件通用条款30、财务部、建设部关于印发《建设工程价款结算暂行要领》的通知-财建【2004】369号文件规定，工程竣工结算的审查期限为：自接到竣工结算申报和完整的竣工结算资料之日起，500万元以下工程 A 天；500万元-2000万元 C 天；2000-5000万元 B 天；5000万元以上 D 天。A、20；B、45；C、30；D、60二、多项选择题，错选整题不得分，少选每空1分，本题共 48 分。1、工程量清单是工程量计价的基础，应作为（ABCD EFG ） A．体例招标控制价、B. 投标报价；C. 计算工程量；D. 支付工程款；E. 调解合同价款；F. 治理竣工结算；G. 工程索赔2、2008清单计价法的单位工程竣工结算汇总表共有五项内容，顺序是：（ FDEBA ）A 税金 、B 规费、 C 夜间施工、D 办法项目 、E 其他项目、 F 分局部项工程3、在工程量清单计价中，不得作为竞争性用度的是( BD )。 A 办法项目中的安定文明施工费 B 规费 C 夜间施工 D 税金 E 冬雨季施工4、下列用度项目属于规费的项目是( ABE )。 A 工程排污费、B 住房公积金、C 总承包办事费、D 计日工 、E 社会保险费5、工程竣工结算应依据( AC )。A 施工合同 、B 投标文件 、C 招标文件 、D 施工图纸 、E 清单工程量6、因分局部项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变动，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列要领确定：( AC E )A 合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定。B 合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定。C 合同中有类似的综合单价，按合同中的综合单价确定。D 合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。E 合同中已有适用的综合单价，参照类似的综合单价确定。7、因不可抗力导致的用度，发、承包双方应按以下原则分别包袱并调解工程价款 ( ABCD )。 A 工程所需清理、修复用度，由发包人包袱。B 承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由发包人包袱。C 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位认真，并包袱其相应用度。D 停工期间，承包人应发包人要求留在施工园地的须要的管理人员及守卫人员的用度，由发包人包袱。E 工程自己的损害，因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工园地用于施工的质料和待安置的设备的损害，由发包人包袱。8、规范3.3条，将办法费清单按工程的实际情况分为通用办法费清单和专业工程办法费清单。通用办法费清简单般以“项”为单位，共有9项， 选项中的( AD E )是通用办法费项目之一，其计算基础可为（ C ），专业工程办法费通常以综合单价形式，投标人自行计算工程量，填写综合单价。A直接费 B 夜间施工费、冬雨季施工费 C “人工费”或“人工费+机械费”D 安定文明施工费E二次搬运费9、凭据我国工程建设特点，承包人应完全包袱危害的用度是(AC )。A 管理费、B 规费、C 利润、D 税金、E 质料费10、合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，可以凭据（ABD ）确定的价格履行。A、协议增补B、凭据有关合同条款确定C、凭据交易习惯确定D、凭据订立合同时履行地的市场价格履行E、凭据订立合同时订立地的市场价格履行 11、合同履行所在没有约定或约定不明确的，下列确定要领的表述，正确的是( A D )。A、给付货币的，在给付货币一方所在地履行B、交付不动产的，在不动产所在地履行C、交付动产的，在接受动产一方所在地履行D、履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行 12、以下有关索赔的说法中，正确的是( ADE )。A、在确定合理的赔偿额时，工程师与承包人就索赔的处理协商B、工程师判定索赔建立的原因包括行为责任和危害责任C、通常情况下，工程师对索赔的决定是终局性的D、工程师批准赔偿承包商的款项应计入下月支付工程进度款的支付证书内E、承包人对工程师的索赔处理决定不悦意，可提交约定的仲裁机构或诉讼 13、施工合同示范文本规定，因( ABDE )等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。A、不可抗力B、工程量增加C、承包商基础施工超挖D、设计变动E、工程师延误提供所需指令 14、承包人在提交索赔申报时，( ABDE )等证明质料可作为合理的证据。A、施工现场记录B、施工图纸C、汇率转变表D、合同履行过程中的来往信件E、中期支付工程进度款的票据 15、建设部、财务部通告的《建筑安置工程用度组成》（建标[2003]206号)规定，建设工程造价计价方法有（ AC ）；按专业情况，我国建设工程的专业分类，衡宇建筑工程一般按（ B ）计价，交通行业（公路、水运、铁路）一般按（ C ）计价。A、工料单价法B、局部工料单价法C、全用度综合单价法D、本钱估价法16、发、承包双方产生工程造价合同纠纷时，应通过( ABCD )要领解决。A、双方协商、B、提请调解，工程造价管理机构认真调解工程造价问题；C、向仲裁机构申请仲裁、D、向人民法院起诉、E. 向人民法院申请取消合同