问答首页
我要提问
问题分类
更多
▼
专题
专业机构
专家团
排行榜
共享资料
积分商城
帮助
由于浏览器不支持或者禁用JavaScript,您可能不能使用到本网站的所有功能。
按地区找问题
--请选择--
北京
天津
河北
山西
内蒙古
辽宁
吉林
黑龙江
上海
江苏
浙江
安徽
福建
江西
山东
河南
湖北
湖南
广东
广西
海南
四川
贵州
云南
西藏
重庆
陕西
甘肃
青海
宁夏
新疆
其他
建筑问答网A125.com
>
职业考试
>
造价师
> 提问
建筑合同法
建筑
,
公司
,
合同
已解决 --
-- 1个回答
次浏览
0
分享微信
发送朋友
打印
20429567
提问人:
20429567
-
泥土工 2级
举报
某厂与某建筑公司鉴订建设
工程
承包
合同
。合同开工后一个月,厂方因资金紧张,口头要求建筑公司停工,建筑公司口头同意一个月。工程按合同规定定期限验收,厂方发觉工程质量问题,要求反工完毕。
结算
时,厂方认为建筑公司拖延交付工程,应偿付逾期违约金。建筑公司认为,厂方要求临时停工并不得顺延工期,建筑公司因抢工期才出现质量问题,因此拖延交付的责任不再建筑公司。厂方认为,临时停供和不顺延工期是其时建筑公司同意的,其应当包袱违约责任。 次争议应如何解决?说明理由。
问题补充
提高悬赏
无满意答案
管理此问题
我来回答
最佳答案
65349393
楼层: 1
回答人:
65349393
-
泥土工 2级
- 提交时间:
2013/5/31 4:07:00
举报
该合同变动形式过错,不该该以口头而应该以书面形式。虽然建筑公司已经过了合同索赔期限,但仍在合同追索期内。建筑公司可获一个月的索赔。顺延工期一个月。建筑公司应该包袱一个月工期拖延罚款,和质量返工用度。
我要评论
0
0
对最佳答案的评论
评论字数在200 字以内
好评
坏评
共 1 条
普通回答
20101953
楼层: 2
回答人:
20101953
-
泥土工 2级
- 提交时间:
2013/5/31 13:04:00
举报
双方都有责任。及业主方承台造成停工的违约责任,支付因停工的损失;
施工
方承台质量责任,负责返工及维修。
我来回答
本站公告
相关问题
二级建造师挂靠问题
都说二建放在公司里,会有社保纠纷?
关于工程结算
山东市政二级建造师
定金合同问题
仲裁机构和人民法院
合同变更的情形
建设工程预付款的起扣点
二级建造师变更问题
建标2003 206号文在湖北省适用不?
建筑面积计算规则解答
建筑和装饰工程控制价问题
关于建筑面积的问题
建设施工工程合同
我在四川已经考过有审核权的全国造价员,现在离开注册的公司,如果要报名参加二级建造师考试,是否还是要按我造价员注册的公司报名啊?